Договор для RetailCRM

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 3110

«31» октября 2019 г.
г. Ставрополь

Индивидуальный предприниматель Коломийцев Алексей Викторович, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Протол», именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий «Договор» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю следующее «Оборудование», а именно:
1.2. Общая сумма Договора составляет 121 000 (сто двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, без учета НДС, так как Поставщик находится на упрощенной системе налогообложения.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Покупатель производит предоплату Оборудования в сумме не менее 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, после подписания договора и вносит оставшуюся сумму, после получения уведомления о готовности Оборудования к поставке.
2.2. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика.
2.3. Моментом исполнения обязанности Покупателя по оплате Оборудования является дата зачисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика.
2.4. Цена оборудования не включает в себя стоимость транспортных расходов по доставке Оборудования.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Оборудования осуществляется путем его передачи Поставщиком уполномоченному Покупателем представителю и/или перевозчику/транспортной компании, после получения Поставщиком полной оплаты Оборудования.
3.2. По требованию Покупателя оборудование может быть упаковано уполномоченным им представителем и/или перевозчиком/транспортной компанией в жесткую обрешетку, обеспечивающую сохранность Оборудования при его транспортировке. Стоимость жесткой упаковки не включена в стоимость Оборудования.
3.3. Датой поставки и датой перехода всех рисков от Поставщика к Покупателю является дата передачи Оборудования уполномоченному Покупателем представителю и/или перевозчику/транспортной компании.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:
4.1.1 Изготовить Оборудование в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления предоплаты по данному Договору. Поставщик вправе изготовить Оборудование досрочно.
4.1.2. Уведомить Покупателя о готовности Оборудования к поставке.
4.1.3. Передать Оборудование Покупателю в порядке, определенном п. 3. настоящего Договора.
4.1.4. Осуществлять Гарантийное обслуживание в порядке, определенном п. 5. настоящего Договора.

4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Осуществить приемку Оборудования.
4.2.2. Произвести расчет с Поставщиком в порядке и в сроки, предусмотренные п. 2. настоящего Договора.
4.2.3. Эксплуатировать Оборудование согласно требованиям инструкции по эксплуатации.

5. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

5.1. Поставщик гарантирует, что передаваемое им Оборудование является новым, принадлежит ему на праве собственности, свободно от любых прав и требований третьих лиц, под арестом не состоит, в залоге не находится и в таможенной очистке не нуждается. Поставщик гарантирует качество и надежность передаваемого Оборудования.
5.2. Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 месяцев при соблюдении правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации, и начинает исчисляться с момента передачи Оборудования Покупателю. Гарантийный срок не распространяется на расходные материалы Оборудования.
5.3. В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет «Гарантийное обслуживание» Оборудования. Стороны пришли к соглашению, что под Гарантийным обслуживанием понимается устранение Поставщиком выявленных дефектов/неисправностей Оборудования, произошедших по вине завода-изготовителя Оборудования и препятствующих нормальной эксплуатации Оборудования.
5.4. Для оказания оперативной поддержки в случае выявления Покупателем дефектов/неисправностей Оборудования, Поставщик консультирует Покупателя по телефону и с помощью средств фото/видео общения. Если данные консультации не приведут к желаемому результату, Поставщик осуществляет Гарантийное обслуживания согласно настоящему договору.
5.5. Выполнение работ по Гарантийному обслуживанию осуществляется Поставщиком без дополнительной платы. Работы по Гарантийному обслуживанию должны быть выполнены в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента признания случая гарантийным.
5.6. Гарантийное обслуживание производится на предприятии Поставщика. Доставка Оборудования для проведения Гарантийного обслуживания и обратно осуществляется силами и средствами Покупателя. Если будет установлено, что случай гарантийный, Поставщик возмещает Покупателю расходы, связанные с доставкой Оборудования к месту осуществления Гарантийного обслуживания и обратно к Покупателю.
В случае выполнения Гарантийного обслуживания по месту нахождения Оборудования, расходы, связанные с проездом специалиста Поставщика к месту нахождения Оборудования и обратно, проживанием специалиста Поставщика в городе нахождения Оборудования на срок осуществления Гарантийного обслуживания оплачиваются Покупателем. Если будет установлено, что случай является гарантийным, Поставщик возмещает указанные расходы.
5.7. Гарантийное обслуживание не включает в себя проведение планового технического обслуживания Оборудования. 
5.8. В случае установления вины Покупателя в образовании дефекта/неисправности Оборудования (несоответствие установленным в техническом паспорте требованиям по эксплуатации, хранению Оборудования, проведению пуско-наладочных работ и т.д.), Гарантийное обслуживание не предоставляется, а устранение дефектов/неисправностей Оборудования производится за дополнительную плату.
5.9. В случае возникновения разногласий между Поставщиком и Покупателем относительно характера обнаруженных дефектов/неисправностей Оборудования, определение характера дефектов/неисправностей Оборудования производится независимой организацией, определяемой по письменному соглашению Сторон, имеющей государственную лицензию на выполнение соответствующего вида работ (услуг). Оплата работ (услуг) независимой организации производится Стороной, потребовавшей ее привлечения, с последующим возмещением расходов виновной Стороной.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае невыполнения обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки согласно действующему законодательству РФ.
6.3. В случае нарушения срока поставки Оборудования, а также срока исполнения Гарантийного обслуживания Оборудования по настоящему Договору Покупатель имеет право требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,01 % от стоимости Оборудования за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Договора.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. В случае наступления обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных действий любого характера, введения чрезвычайного положения, забастовок или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение семи дней известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней. Претензии и ответы, переданные по факсимильной или электронной связи, считаются действительными.
8.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде по месту Ответчика в соответствии с законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и считается выполненным, когда каждая из Сторон выполнила свои обязательства по данному Договору в полном объеме. 
9.2. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон и другим основаниям согласно действующему законодательству РФ.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ